Договор поставки №

Дата: 2025-05-25; Просмотры: 2

Оценка:

0.00 из 5.00 — оценок

Скачиваний: 0

Скачать

Туапсинский район «__» ______2023г.

Федеральное государственное автономное учреждение «Санаторий ФССП России «Зеленая долина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника учреждения -Главного врача Алейникова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующий на основании ________________, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц», статьи 13 п.3.32 Положения о закупках для нужд ФГАУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По условиям настоящего договора Поставщик обязуется осуществить поставку продовольствия (далее – Товар) в объеме и с характеристиками согласно Спецификации и Технического задания, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложения № 1, №2), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком товар, в порядке и размере, установленном настоящим договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего договора товар пригоден для использования по прямому назначению, свободным от прав третьих лиц, не находится в залоге, под арестом или под иным обременением.

1.3. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов в том числе в упаковке.

1.5. Моментом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного настоящим договором, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку товара (документы на товар (товарная накладная, транспортная накладная, сертификаты, декларации соответствия и т.п.)), и документов для оплаты Заказчиком поставленного товара.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет 20 002 595,24 (двадцать миллионов две тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 24 копейки, НДС не предусматривается.

2.2. Цена договора, указанная в пункте 2.1 настоящего договора, является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена за единицу товара указана в Спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора.

2.3. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных договором объёма и качества товара, и иных условий договора.

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Поставка товара осуществляется в течение 4 рабочих дней с момента предоплаты по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Элеваторный, 1.

3.2. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим товар, составляющий предмет настоящего договора, Поставщик должен соответствовать таким требованиям.

Товар должен отгружаться в такой таре и упаковке, которая соответствует характеру поставляемого товара. Тара и упаковка должны предохранять Товар от повреждений и коррозии с учетом всех особенностей перевозки и дополнительного хранения.

3.3. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.

3.4. Оплата Заказчиком производится в следующем порядке:

- 30% предоплата от цены договора, что составляет 6 000 778,60 (шесть миллионов семьсот семьдесят восемь) рублей 60 копеек, в течение 3 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора на основании, выставленного Поставщиком счета на оплату;

- 70% окончательный расчет от цены договора, что составляет 14 001 816,64 (четырнадцать миллионов одна тысяча восемьсот шестнадцать) рублей 64 копейки, в течение 7 рабочих дней после поставки товара и предоставления Поставщиком документа о приемке товара и счета на оплату.

. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Своевременно осуществить поставку товара Заказчику в полном объеме, предусмотренным настоящим договором.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.

4.1.3. Устранить недостатки товара в течение 3-х дней с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.1.4. Гарантировать качество поставленного товара.

4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости поставленного товара по настоящему договору.

4.2.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Оплатить стоимость товара, поставленного Поставщиком согласно условиям настоящего договора.

4.3.2. Осуществлять контроль за ходом исполнения условий договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

4.4.2. Отказать Поставщику в приемке поставленного товара в случае его ненадлежащего качества.

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4.4. Предложить Поставщику увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего договора объем поставляемого товара, предусмотренного договором, не более чем на 10 % .

4.5. Решение Сторон об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, принимается и реализуется в порядке, предусмотренном статьей 16 Положения о закупках для нужд ФГАУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина»

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. В случае нарушения сроков исполнения обязательств Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени из расчета 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных обязательств за каждый день просрочки до полного выполнения их с надлежащим качеством.

5.4. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в виде пени из расчета 0,1% от стоимости несвоевременно исполненных обязательств за каждый день просрочки.

5.5. Сторона не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось не возможным вследствие непреодолимых сил (форс-мажор), т.е. чрезвычайных обстоятельств при конкретных условиях, конкретного периода времени.

5.6. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется одним из следующих способов:

5.6.1 на основании письменной претензии Стороны. Неустойка в таком случае подлежит выплате в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления;

5.6.2. Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую выплате Поставщику по условиям настоящего Договора, на сумму, равную начисленной неустойке, и произвести платеж в адрес Поставщика за вычетом суммы неустойки.

5.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приёмка результата исполнения договора осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

6.2. Заказчик осуществляет приемку результата исполнения договора в момент фактической поставки товара и предоставления Поставщиком документа, подтверждающего исполнение обязательств, и документов на оплату.

- в случае установления соответствия результата поставки товара и представленных Поставщиком документов требованиям договора, Заказчиком подписывается документ о приемке товара, представленный Поставщиком для осуществления приемки, с подписью и печатью (при ее наличии) Поставщика, или Поставщику направляется мотивированный отказ от приемки в письменной форме.

6.3. В случае выявления несоответствия условиям договора Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Поставщиком.

6.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 3 дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

7.1. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего договора.

7.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок Поставщика не может быть менее срока, установленного производителем.

7.3. Поставщик вместе с товаром передает Заказчику сертификат качества либо документ, его заменяющий (к каждой единице товара), и обязуется в период гарантийного срока за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Срок устранения недостатков товара, выявленных в гарантийный период, не должен превышать 3 календарных дней с момента письменного заявления о них Заказчиком.

7.4. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного товара, в течение установленного гарантийного срока.

7.5. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны праве расторгнуть настоящий договор по соглашению Сторон.

8.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке). Срок рассмотрения Сторонами претензий равен 15 календарным дням.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор действует с момента заключения Сторонами до 31.12.2023 г. до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый исполнитель является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

11.4. Приложения: № 1 «Спецификация», № 2 «Техническое задание».

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, представленные каждой из Сторон в связи с выполнением настоящего договора и всех Приложений к нему.

12.2. Стороны обязуются не раскрывать и не разглашать, в общем или, в частности, факты или информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия противоположной стороны, за исключением случаев обращения в Арбитражный суд, другие государственные органы, имеющие право на получение такой информации.

13. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение № 1

к Договору № _____________

от __.__. 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставка продовольствия для Донецкой Народной Республики

Всего наименований 28 на общую сумму: __________________ (______________________________________) рублей __копейки. НДС не предусматривается.

Поставка продовольствия для Луганской Народной Республики

Всего наименований 28 на общую сумму: __________________ (___________________________) рублей __ копейки. НДС не предусматривается.

Приложение № 2

к Договору № _______________

от __.__.2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ