6 . Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ
6.1. Приемка выполненных работ по контракту осуществляется приемочной комиссией, состав которой утвержден решением Муниципального заказчика.
6.2. В целях приемки результатов выполненных работ, по факту выполненных работ, приемочная комиссия выполняет проверку объема и качества выполненных работ на предмет соответствия условиям контракта.
6.3. Приемка выполненных работ осуществляется в присутствии полномочного представителя Подрядчика. В случае невозможности участия в приемке выполненных работ Подрядчик обязан предупредить Муниципального заказчика.
6.4. Для приемки предоставленных Подрядчиком выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик проводит экспертизу.
6.5. Приемка результатов выполненных работ осуществляется в 10 (десятидневный) срок на соответствие выполненных работ по объему, качеству требованиям, установленным контрактом.
6.6. Если по итогам приемки результатов работ приемочной комиссией принято решение о полном соответствии результатов выполненных работ условиям контракта, то составляется акт приемки выполненных работ, который подписывается присутствующими при приемке членами приемочной комиссии и утверждается Муниципальным заказчиком.
6.7. Акт приемки выполненных работ составляется в двух экземплярах.
6.8. В случае если Подрядчик не присутствовал при приемке выполненных работ, то акт приемки выполненных работ направляется ему по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте, или с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.
6.9. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения акта приемки выполненных работ, подписывает его со своей стороны и направляет в каб. 11 администрации МО «Светогорское городское поселение».
6.10. На основании составленного приемочной комиссией и утвержденного Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ, в течение 1 (одного) рабочего дня Подрядчик составляет в двух экземплярах акт приемке выполненных работ и подписанный со своей стороны со счетом на оплату направляет Муниципальному заказчику.
6.11. Если по итогам приемки выполненных работ выявлено несоответствие выполненных работ по объему, качеству требованиям, установленным контрактом, Муниципальный заказчик составляет мотивированный отказ от приема выполненных работ.
6.12. Мотивированный отказ от приема выполненных работ составляется не менее чем в двух экземплярах и незамедлительно после его подписания передается Муниципальному заказчику и Подрядчику.
6.13. В случае если Подрядчик не присутствовал при приемке работ, то мотивированный отказ от приема выполненных работ направляется ему по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте, или с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.
6.14. Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить за свой счет выявленные несоответствия в срок, указанный Муниципальным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) календарных дней с момента его получения.
6.15. В случае невыполнения Подрядчиком требований Муниципального заказчика об устранении выявленных в ходе приемки несоответствий выполненных работ, Муниципальный заказчик вправе отказаться от оплаты работ.
6.16. Датой сдачи выполненных работ является дата подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ.
6.17. Акт о приемке выполненных работ составляется Подрядчиком ежемесячно, с учетом актов выявленных недостатков, согласовывается и подписывается Муниципальным заказчиком, в течение 2 рабочих дней, следующих за окончанием месяца.
6.18. На момент приемки работ Подрядчик предоставляет следующие документы:
- Акт о приемке выполненных работ, в двух экземплярах, с приложением всех документов, подтверждающих надлежащее выполнение работ, предусмотренных контрактом
- копию журнала ведения работ, путевых листов, фотофиксацию, иную необходимую исполнительную документацию.
7. Качество работ. Гарантии
7.1. Гарантии качества на выполненные работы распространяются на срок действия Муниципального контракта.
7.2. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех видов работ в полном объёме и в сроки, определённые контрактом;
- своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ;
- качество выполнения всех работ по посыпке противогололедными материалами в соответствии с нормативными документами;
7.3. При выполнении работ Подрядчик принимает на себя ответственность за мониторинг улично-дорожной сети, несет ответственность за безопасное содержание улично-дорожной пгт. Лесогорский, дер. Лосево, п. Правдино.
8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему контракту на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. №1042 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ШТРАФА, НАЧИСЛЯЕМОГО В СЛУЧАЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ, НЕИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТОМ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАКАЗЧИКОМ, ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ» (далее – Правила), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
8.3. Размер штрафа устанавливается контрактом, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей и составляет 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным "законом"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.9. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.10. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.11. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.13. В случае если Муниципальный заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Муниципальному заказчику независимо от уплаты неустойки.
8.14. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
8.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон иных обязательств по контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки.
8.17. Указанная в разделе неустойка (пени, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и др., если указанные обстоятельства ограничивают либо исключают возможность исполнения Сторонами обязательств по контракту, а также иные подобные обстоятельства, имеющие чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникшие после заключения контракта и не зависящие от воли Сторон).
9.2. Столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством Сторона в течение трех дней с даты наступления такого обстоятельства письменно сообщает об этом второй Стороне. При этом первая Сторона должна также проинформировать о предполагаемой длительности форс-мажора.
9.3. В течение пятнадцати дней с даты информирования Стороной о наступлении форс-мажора, Сторона, столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством, должна предоставить второй Стороне документы, подтверждающие такое обстоятельство (такими документами могут быть: справка из МЧС или Росгидромета о стихийном бедствии, акт из пожарной части при пожаре, справка специализированной фирмы (с копией ее лицензии) при сбое в компьютерной сети или вирусе, справка из полиции о возбуждении уголовного дела при краже и т.д.).
9.4. Срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.
10. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу немедленно с даты его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему контракту, но не позднее «31» декабря 2022 года.
10.2. Настоящий контракт прекращается при наступлении одного из нижеуказанных обстоятельств:
• при исполнении Сторонами обязательств, принятых на себя в связи с заключением настоящего контракта;
• по соглашению Сторон;
• в связи с односторонним отказом одной Стороны настоящего контракта от исполнения настоящего контракта;
• по решению арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11. Обеспечение исполнения контракта
11.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежным средств на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки.
Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 % от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ заключается контракт.
11.2. В случае если предложенная Подрядчиком цена на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.3. В случае, предусмотренном ч. 8.1 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона, в случае предоставления Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).
11.4. Информация представляется Подрядчиком до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
11.5. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Муниципальный заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Контракта обратить взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта.
11.6. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Муниципальный заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Контракта обратить взыскание на сумму, обеспеченную банковской гарантией.
11.7. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае изменения Контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.8. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются Муниципальным заказчиком на основании письменного требования Подрядчика на банковский счет, указанный в Контракте.
11.9. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта в соответствии с ч. 7, 7.1, 7.2, 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.10. Подрядчик обязуется в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7, 7.1, 7.2, 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.11. Банковское сопровождение не осуществляется. Случаи осуществления банковского сопровождения муниципальных контрактов определены Распоряжением администрации МО «Светогорское городское поселение» от 15.10.2014г. №206.
12. Порядок изменения и расторжения Контракта
12.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по решению суда;
- в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством (в одностороннем (внесудебном) порядке).
12.2. Муниципальный заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем (внесудебном) порядке при существенном нарушении контракта Подрядчиком:
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 7 (семь) рабочих дней;
- при наличии двух и более претензий по качеству и/или объему выполнения работ;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
12.4. Настоящий контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
13. Порядок урегулирования споров
13.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением контракта, его изменением, расторжением, или признанием недействительным решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации и Ленинградской области дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.
При ведении претензионной работы Сторонами срок ответа на претензию – 5 рабочих дней с даты вручения (получения) таковой.
13.2. В случае недостижения взаимного согласия, все споры по настоящему контракту, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
13.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
14. Прочие условия
14.1. В случае реорганизации юридического лица, являющегося Стороной контракта, все его права и обязанности, в соответствии с условиями контракта, переходят к его правопреемнику.
14.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического или фактического адреса, наименования, организационно-правовой формы, она обязана в течение 3 (трех) календарных дней со дня соответствующего изменения в письменном виде известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью контракта.
14.3. Все документы по настоящему контракту (в том числе уведомления, сообщения, претензии и т.д.) направляются Сторонами в письменной форме с сопроводительным письмом, в котором перечисляются все направляемые документы с указанием количества страниц и экземпляров, либо по почте с заказным письмом с уведомлением с описью вложений, либо доставляются представителю Стороны лично под расписку (при этом на втором экземпляре уведомления должна быть отметка о получении, позволяющая определить, что документ получен надлежащей организацией или надлежащим лицом), если иное не предусмотрено настоящим контрактом.
14.4. Подрядчик обязан указать в контракте свой адрес электронной почты и несет полную ответственность за его функционирование.
Датой получения сообщения (документа) по электронной почте считается день, следующий за днем отправки сообщения.
Письма, направленные по электронной почте и факсом, в любом случае направляются сторонами досылом почтовым отправлением в виде заказного письма с уведомлением.
14.5. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон. Усиленная электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
14.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.7. Следующие приложения являются неотъемлемой частью контракта:
Приложение 1 - Список объектов и объем работ;
Приложение 2 - Калькуляция стоимости выполнения работ по содержанию улично – дорожной сети Приложение 3 - Перечень товаров, необходимых при выполнении работ;
Приложение 4 - Схема убираемой территории;
Приложение 5 - Адреса источников противопожарного водоснабжения
15. Адреса и реквизиты сторон
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: Администрация МО «Светогорское городское поселение» 188990, Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Победы, д. 22 ИНН 4704063734, КПП 470401001 Л/сч 03910001660 УФК по Ленинградской области (администрация МО «Светогорское городское поселение», администрация МО «Светогорское городское поселение» л/с 02453Р08490) р/сч. 03231643416151144500 отделение Ленинградское банка России /УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 014106101 кор.счет 40102810745370000006 ОКПО 43493591 ОКТМО 41615114 тел.: (81378)60-680 e-mail: zakupki@mo-svetogorsk.ru Глава администрации ________________ Е.Е. Цой Подписано ЭП | ПОДРЯДЧИК: Индивидуальный предприниматель Рудаков Евгений Александрович 188992, Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Лесная д.5 кв.9 ИНН 470415732568 р/сч. 40802810955000021492 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 044030653 к/с 30101810500000000653 ОКПО 0135768462 ОКТМО 41615114001 тел: 8(921)776-34-98 e-mail : ensoshina24@gmail.com Индивидуальный предприниматель _______________ Е.А. Рудаков Подписано ЭП |
Приложение 1
к муниципальному контракту
№0145300017221000074 от «___» _______2021 г.
Список объектов и объем работ
на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети
| пгт. Лесогорский | ||||||
| Проезжая часть в т.ч. (проезды к домам, парковки, карманы, заезды, переходы, обочины, газоны) | ||||||
| 1 | Дорога ул. Летчиков в т.ч. парковочная площадка около дет. сада | I | 3906 | Асфальт | ||
| 2 | Дорога ул. Ленинградская (проезды к домам + подъезд к гидрантам) | I | 2360 | Асфальт | ||
| 3 | Дорога ул. Труда (проезды к домам) | I | 3102 | Асфальт | ||
| 4 | Дорога ул. Школьный переулок (включая площадку около здания администрации проезд вокруг) | I | 656 | Асфальт | ||
| 5 | Дорога ул. Октябрьская | I | 3724 | Асфальт | ||
| 6 | Дорога ул. Школьная (+ подъезд к гидрантам) | II | 3620 | Асфальт | ||
| 7 | Дорога ул. Генераторная (проезды к домам + подъезд к гидрантам) | II | 13787 | Асфальт | ||
| 8 | Дорога ул. Садовая | II | 2678 | Асфальт | ||
| 9 | Дорога ул. Московская | II | 3934 | Асфальт | ||
| 10 | Дорога ул. Советов (проезды к домам + подъезд к гидрантам) | II | 5068 | Асфальт | ||
| 11 | Дорога ул. Лесная | II | 2066 | Асфальт | ||
| 12 | Дорога ул. Набережная | II | 4488 | Асфальт | ||
| 13 | Дорога ул. Подгорная | II | 1566 | Асфальт | ||
| 14 | Дорога ул.Лесной кордон, ул.Железнодорожный пер. | II | 1400 | Асфальт | ||
| 15 | Дорога ул. Сентябрьская (проезды к домам + технический съезд) | II | 2820 | Асфальт | ||
| 16 | Дорога ул. Березовая аллея | III | 848 | Асфальт | ||
| 17 | Дорога ул. Ленинградское шоссе (проезды к домам) | III | 1500 | Асфальт | ||
| 18 | Дорога ул. Зеленый переулок | I | 3256 | Грунт | ||
| 19 | Дорога ул. Гагарина | I | 1356 | Грунт | ||
| 20 | Дорога ул. Еловая | II | 2240 | Грунт | ||
| 21 | Дорога ул. Выборгское шоссе (за ДРЭУ) | II | 9680 | Грунт | ||
| 22 | Дорога ул. Горная (в т.ч.проезды к домам) + подъезд к метеостанции | II | 800 | Грунт | ||
| 23 | Дорога ул. Гранитная | III | 7700 | Грунт | ||
| 24 | Дорога ул. Заречная | III | 2986 | Грунт | ||
| 25 | Дорога ул. Майская | III | 940 | Грунт | ||
| 26 | ул. Песочная | III | 2120 | грунт | ||
| Итого | 88 601 |
| ||||
| Пешеходные дорожки и тротуары | ||||||
| 27 | Пешеходная дорожка (от ул. Октябрьской до ул.Московской, от ул. Октябрьская д. 2 через детскую площадку в сторону ул. Гагарина д. 7) | I | 3000 | - | ||
| 28 | Дорожки на Лесогорском кладбище по ул. Турбинная | II | 1500 | - | ||
| Итого: | 4500 |
| ||||
|
Итого по Лесогорску | 93 101 |
| ||||
Дер. Лосево
| Проезжая часть в т.ч. (проезды к домам, парковки, карманы, заезды, переходы, обочины, газоны) | ||||
| 1 | Дорога ул. Новая от МКД № 9 до кольца а/маршр. № 185 | I | 6670 | Асфальт |
| 2 | Дорога ул.Заречная, включая проезды к домам | II | 6784 | Грунт |
| 3 | Дорога ул.Озерная, включая проезды к домам | II | 12252 | Грунт |
| 4 | Дорога ул.Школьная, включая проезды к домам | II | 1880 | Грунт |
| 5 | Дорога ул. Пограничная, включая проезды к домам | II | 1104 | Грунт |
| 6 | Дорога ул. Прибрежная | II | 2720 | Грунт |
| Итого | 31 410 | |||
| Остановочные пункты | ||||
| 7 | А/остановка по ул.Новая | I | 24 | - |
| А/остановка конечная автобусного маршрута № 185) | I | 24 | - | |
| Итого | 48 | |||
| Мосты | ||||
| 8 | Мост дер.Лосево | I | Включен в объем дорог | |
| Итого по Лосево | 31 458 | |||
пос. Правдино
| № п/п | Наименование улиц и дорог | Очередно уборки | Площадь, м2 | Тип пократия | ||||
| Проезжая часть в т.ч. (проезды к домам, парковки, карманы, заезды, переходы, обочины, газоны) | ||||||||
| 1 | Дорога ул.Летчика Шаврова д.№12 | II | 3840 | Грунт | ||||
| 2 | Дорога по ул. Сторожевая | II | 2768 | Грунт | ||||
| 3 | Дорога по ул. Кузнечная | II | 408 | Грунт | ||||
| Итого по Правдино | 7 016 | |||||||
| Общая площадь убираемой территории | 131 575 | |||||||
* Подъездные пути к пожарным гидрантам и резервуарам включены в объемы дорог
| Муниципальный заказчик: ____________/ Е.Е. Цой / Подписано ЭП | Подрядчик: ____________ / Е.А. Рудаков / Подписано ЭП |
Приложение 2
к муниципальному контракту
№0145300017221000074 от «___» _______2021 г.
Дер. Лосево
пос. Правдино
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 3 к муниципальному контракту №0145300017221000074 от «___» _______2021 г. Перечень товаров, необходимых при выполнении работ Для выполнения работ Муниципальный заказчик рекомендует использовать*:
Приложение 4 к муниципальному контракту №0145300017221000074 от «___» _______2021 г. Схема убираемой территории Пгт. Лесогорский
дер. Лосево
п. Правдино
Приложение 5 к муниципальному контракту №0145300017221000074 от «___» _______2021 г. Адреса источников противопожарного водоснабжения
п. Правдино
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
