Муниципальный контракт № 104

Дата: 2025-06-02; Просмотры: 15

Оценка:

0.00 из 5.00 — оценок

Скачиваний: 0

Скачать

на разработку проектной и рабочей документации на строительство ул. Космонавтов от проезда к ул. Охмыльцевской до ул. Гагарина в городе Вологде

г. Вологда «____» __________ 2020 года

Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства», действующее от имени муниципального образования «Город Вологда», в лице руководителя Смирнова Владислава Николаевича, действующего на основании прав по должности, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «НПО Дорога» в лице директора Гуряевой Ирины Михайловны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны (далее - стороны), заключили настоящий муниципальный контракт в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить разработку проектной и рабочей документации на строительство ул. Космонавтов от проезда к ул. Охмыльцевской до ул. Гагарина в городе Вологде (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Описанием объекта закупки) (Приложение № 1 к муниципальному контракту), на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленные настоящим контрактом.

1.2. Предусмотренные настоящим контрактом работы выполняются в соответствии с условиями проведенного электронного аукциона, победителем которого стал Подрядчик (протокол от «23» апреля 2020 г.).

1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 25 февраля 2021 года.

1.4. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика с учетом особенностей выполняемых работ.

Место нахождения объекта проектирования: Вологодская область, г.Вологда, ул. Космонавтов от проезда к ул. Охмыльцевской до ул. Гагарина.

Место предоставления результата работ: г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д.15, каб. 6 (по месту нахождения Заказчика).

1.5. Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования «Город Вологда».

1.6. Идентификационный код закупки: 203352543213335250100100420017112414.

1.7. Результатом выполненных работ являются:

- проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий при наличии положительных заключений государственной экспертизы о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов; о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, заданию заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий; о достоверности определения сметной стоимости;

- рабочая документация;

- Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр.

1.8. С даты приемки результатов выполнения работ по указанному контракту исключительные права на результаты таких работ принадлежат муниципальному образованию «Город Вологда», от имени которого выступает Заказчик (ч. 1 ст. 110.2 Закона № 44-ФЗ).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Подрядчика выполнения работ в соответствии с Техническим заданием (Описанием объекта закупки) (Приложение № 1 к муниципальному контракту), требованиями законодательства и условиями настоящего контракта, соблюдения сроков выполнения работ, своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки выполненных работ (их результатов) и в течение гарантийного периода.

2.1.2. Осуществлять контроль за выполнением работ, за техническим и экономическим уровнем принимаемых проектных решений, объемом выполняемых работ, сроками разработки и проведения согласований проектной и рабочей документации и результатов инженерных изысканий; решать оперативные вопросы; определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке работ по контракту.

2.1.3. Представители Заказчика имеют право на беспрепятственный доступ ко всем видам работ, выполняемых Подрядчиком по контракту, для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ. При обнаружении отступлений от условий настоящего контракта давать Подрядчику предписания, обязательные для исполнения в установленный таким предписанием срок.

2.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

2.1.5. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной документации, подтверждающей исполнение обязательств по контракту в соответствии с Техническим заданием (Описанием объекта закупки) (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и условиями контракта.

2.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком документации, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.1.7. Отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе, если подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).

2.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и вытекающие из существа настоящего контракта.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.2. Обеспечить оплату выполненных работ, в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом.

2.2.3. Обеспечить приемку выполненных работ, в случае предоставления Подрядчиком результата выполненных работ в соответствии с Техническим заданием (Описанием объекта закупки) (Приложение № 1 к муниципальному контракту), действующими нормативными документами, условиями контракта.

2.2.4. Провести экспертизу работ, выполненных Подрядчиком. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

Экспертиза результатов работ, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

2.2.5. Оказывать необходимое содействие Подрядчику в ходе выполнения работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта.

2.2.6. Произвести возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

2.2.7. В случае обнаружения в течение срока выполнения работ Подрядчиком отступлений от условий настоящего контракта и иных недостатков, немедленно в письменной форме сообщить об обнаруженных отступлениях Подрядчику.

2.2.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

2.2.9. Осуществлять иные необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством РФ и вытекающие из существа настоящего контракта.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Требовать от Заказчика приемки выполненных работ.

2.3.2. Требовать оплаты фактически выполненных работ.

2.3.3. Запрашивать и получать от Заказчика информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

2.3.4. Выполнять определенные виды работ, предусмотренные Техническим заданием (Описанием объекта закупки) (Приложение № 1 к муниципальному контракту) самостоятельно, при условии соответствия Подрядчика требованиям действующего законодательства Российской Федерации и наличия у него предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации документов, подтверждающих право Подрядчика на выполнение работ по контракту (в случае, если действующим законодательством Российской Федерации предъявляются такие требования к лицам, осуществляющим выполнение работ предусмотренных контрактом) и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц (субподрядчиков) с обязательным уведомлением Заказчика о привлечении таких лиц.

2.3.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Подрядчик не вправе:

2.4.1. Без письменного разрешения Заказчика продать или передать проектную и рабочую документацию или отдельные их части третьей стороне.

2.5. Подрядчик обязан:

2.5.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1 контракта, надлежащего качества в соответствии с Техническим заданием (Описанием объекта закупки) (Приложение № 1 к муниципальному контракту), в полном объеме, на условиях и в сроки, установленные настоящим контрактом.

2.5.2. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику результаты выполненных работ в виде документации, указанной в п.8 Технического задания (Описание объекта закупки) (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

2.5.3. Подрядчик вправе выполнять определенные виды работ, в том числе, инженерные изыскания и (или) отдельные их виды, предусмотренные Техническим заданием (Описанием объекта закупки) (Приложение № 1 к муниципальному контракту) самостоятельно, при условии соответствия Подрядчика требованиям действующего законодательства Российской Федерации и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц (субподрядчиков) с обязательным уведомлением Заказчика о привлечении таких лиц.

2.5.4. При выполнении работ в части инженерных изысканий и (или) отдельных их видов самостоятельно Подрядчик должен соответствовать требованиям, предъявляемым статьей 47 Градостроительного кодекса РФ к лицам, осуществляющим инженерные изыскания, в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения контракта предоставить Заказчику оригиналы документов, подтверждающих соответствие Подрядчика указанным требованиям.

2.5.5. В случае привлечения иных лиц (субподрядчиков) к выполнению работ по контракту, Подрядчик обязан письменно в течение 2 (двух) рабочих дней со дня привлечения субподрядчика уведомить Заказчика о привлечении такого иного лица, а также предоставить Заказчику копию договора о привлечении иного лица к выполнению работ по контракту и копии документов, подтверждающие право субподрядчика выполнять определенные виды работ (подлежащие выполнению субподрядчиком), в случае если действующим законодательством РФ предъявляются требования к выполнению таких работ.

В случае приостановления или прекращения действия любого из документов, подтверждающих правомочность выполнения Подрядчиком (в случае выполнения работ лично) и (или) привлеченными субподрядчиками работ, на которые они привлекаются, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику действующие документы в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента приостановления или прекращения действия данного документа.

Договор, заключаемый между Подрядчиком и субподрядчиком должен обязательно содержать сведения о видах и объемах работ, подлежащих выполнению субподрядчиком.

2.5.6. Подрядчик несет полную ответственность за все действия (бездействие) привлекаемых им субподрядчиков.

2.5.7. Обеспечивать представителям Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию информацию о ходе выполнения работ, пояснения, документы и обоснования.

2.5.8. Принимать проектные решения с использованием новых материалов, инновационных технологий.

2.5.9. Получить необходимые согласования (заключения, разрешения) с органами государственного надзора, владельцами сетей и коммуникаций, Департаментом градостроительства Администрации города Вологды, другими заинтересованными лицами и организациями, а также за свой счет устранить замечания указанных органов и организаций в установленные ими сроки.

2.5.10. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы по настоящему контракту.

2.5.11. За свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять выявленные при прохождении согласований недостатки в выполненных работах, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании, включая оплату повторных согласований и заключений.

2.5.12. За свой счет устранить недостатки (ошибки), обнаруженные в ходе приемки и в гарантийный период, вносить изменения в проектную документацию в установленные Заказчиком сроки.

2.5.13. Самостоятельно осуществить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для выполнения обязательств по контракту.

2.5.14. Принимать участие в работе комиссий, организуемых Заказчиком, для контроля качества за выполняемыми работами и приемки результатов выполненных работ.

2.5.15. Незамедлительно предупреждать Заказчика о возникновении обстоятельств, которые могут повлиять на увеличение стоимости работ, ухудшение качества выполняемых работ и нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, и принять все допустимые меры для устранения таких препятствий. Также предупреждать Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые создают невозможность завершения работ в срок.

2.5.16. Не использовать полученный результат выполненных работ для собственных нужд. Не продавать и не передавать результат выполненных работ и другую информацию, полученную Подрядчиком в процессе исполнения настоящего контракта, третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

2.5.17. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием на выполнение работ, государственными стандартами, правилами и нормами, разработанными и утвержденными федеральными органами исполнительной власти для данного вида работ в соответствии со своей компетенцией, экологическими, санитарными и иными требованиями в области охраны окружающей среды и здоровья человека, с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности.

2.5.18. Оформить материалы проектной и рабочей документации в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

- иными требованиями и документами, установленными действующим законодательством РФ.

Проектные решения должны отвечать требованиям технических документов, с учетом норм, введенных в действие во время разработки проектной документации.

В случае выхода актуализированной версии документов применяется актуальная редакция.

2.5.19. В случае смены руководителя, наименования и/или местонахождения, адреса для корреспонденции, банковских реквизитов, реорганизации в письменной форме уведомить Заказчика в течение 3 (трех) дней с даты соответствующих изменений.

2.5.20. В случае предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии и отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.5.21. В случае продления срока действия контракта, при окончании срока действия его обеспечения, Подрядчик обязан в 10-дневной срок представить Заказчику новое обеспечение.

2.5.22. Подрядчик обязан предоставить обеспечение указанных разделе 4 контракта гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены настоящим контрактом.

2.5.23. Осуществлять иные необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством РФ и вытекающие из существа настоящего контракта.

3. Порядок приемки выполненных работ

3.1. Приемка работ, выполненных по настоящему контракту, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем контракте.

3.2. При завершении всех работ и получении положительного заключения государственной экспертизы (заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости) в сроки, установленные п. 1.3 настоящего контракта Подрядчик передает Заказчику документы, указанные в разделе 7 Технического задания в установленной комплектности, акт о приемке выполненных работ в 2-х экз.

При отсутствии одного из документов или экземпляра такого документа результат выполненных работ Заказчиком к рассмотрению не принимается.

Вся документация сдается Подрядчиком Заказчику по адресу, указанному в п.1.4 контракта, с сопроводительным письмом с указанием передаваемой документации в приложении.

3.3. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней в соответствии с требованиями частей 3, 5-8 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

После получения от Подрядчика полного комплекта документов, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) дней рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем контракте, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта о приемке выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

3.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений, касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 5 (пяти) дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный, подписанный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

3.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение, что Подрядчик устранил недостатки (выполнил доработки) в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает в течение 3 (трех) дней два экземпляра акта о приемке выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику.

3.6. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

3.7. Работа считается полностью выполненной и подлежащей оплате после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ при наличии положительных заключений государственной экспертизы (заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключения о достоверности определения сметной стоимости).

3.8. Датой приемки результатов выполненных работ считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (документ о приемке).

В соответствии с частью 7.1 статьи 94 Закона оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены разделом 4 контракта.

3.9. При приемке выполненной работы (ее результатов) Заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

3.10. Приемка и оплата выполненных работ производится в пределах средств, предусмотренных контрактом. Работы, не предусмотренные в контракте и не согласованные с Заказчиком или выполненные Подрядчиком без заключения контракта, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

3.11. В соответствии с п.1 ст. 110.2 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с даты приемки результатов выполнения работ по указанному контракту исключительные права на результаты таких работ (проектных и изыскательских) принадлежат муниципальному образованию «Город Вологда», от имени которого выступает Заказчик.

3.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ, составляющих предмет контракта, до приемки результатов этих работ Заказчиком, несет Подрядчик.

4. Качество работ и гарантийные обязательства. Размер, порядок и срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств

4.1. Качество разработанной проектной документации должно соответствовать техническому заданию на выполнение работ, государственным стандартам, правилам и нормам, разработанным и утвержденным федеральными органами исполнительной власти для данного вида работ в соответствии со своей компетенцией, экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека, с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности.

4.2. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ составляет 5 (пять) лет с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

В течение гарантийного периода Подрядчик несет ответственность (включая возмещение Заказчику ущерба, возникшего в результате некачественно выполненной документации) за качество выполненных работ и недостатки, в том числе, обнаруженные при дальнейшем использовании в ходе выполнения строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта. Установление причины возникновения дефектов и размера ущерба производится комиссионно с привлечением представителей Заказчика, Подрядчика, а также в случае необходимости независимых экспертов.

При обнаружении недостатков Подрядчик обязан их устранить за свой счет по письменному требованию Заказчика в установленные таким требованием сроки. В случае обнаружения в гарантийный срок недостатков, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

4.3. Подрядчик гарантирует, что результаты работ, переданные Заказчику, выполнены качественно, соответствуют Техническому заданию (Описанию объекта закупки) и действующим стандартам, утвержденным для данного вида работ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, указанных в настоящем разделе контракта, в размере 0,1 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1297,50 руб. ( положения по предоставлению гарантийных обязательств не применяются при заключении контракта с участником закупки, который является казенным учреждением).

4.5. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

Внесение денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств осуществляется путем перечисления денежных средств на счет: № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001, УФК по Вологодской области (Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» л.с.05303J41980) с указанием назначения платежа и предмета закупки.

4.6. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, указанных в пункте 4.2 контракта, на реквизиты Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства (при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек).

В случае если в течение срока гарантийных обязательств у Подрядчика изменились реквизиты для возврата денежных средств, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания срока гарантийных обязательств на выполненные работы.

4.7. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

4.8. Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет Заказчику после выполнения работ в полном объеме и до подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ .

5. Цена контракта и порядок расчетов

5.1. Цена настоящего контракта составляет 1 089 900 (Один миллион восемьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается (Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения).

5.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением соглашения сторон об изменении цены контракта в следующих случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ:

- Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить условия контракта при снижении цены контракта без изменения, предусмотренного контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.

5.3. Цена контракта включает все расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме и надлежащего качества и передачей результатов работ заказчику, в том числе расходы на эксплуатацию машин и механизмов, расходы, связанные с проведением инженерных изысканий, на получение необходимых разрешений, согласований, экспертиз и заключений (в том числе повторных), сбор недостающих исходных данных, оплату услуг сторонних организаций и третьих лиц, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с выполнением обязательств по контракту.

5.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету по окончании выполнения всего комплекса работ в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ на основании счета-фактуры (счета) (при отсутствии замечаний по качеству и объему выполненных работ). Авансирование не предусмотрено.

5.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.6. Оплату за повторное проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости при получении отрицательных заключений Подрядчик производит за свой счет по отдельным договорам.

5.7. Заказчик вправе отказаться от оплаты в случаях предъявления к оплате:

- счетов, счетов-фактур и иных документов с арифметическими ошибками и искажениями достоверности;

- документов, оформленных с отступлениями от установленных требований (отсутствие подписи руководителя, отсутствие расшифровок подписей и т.д.);

- документов, сведения в которых не соответствуют действительности.

6. Обеспечение исполнения контракта

6.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет - 129 750 (Сто двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

6.2. Исполнение контракта может обеспечиваться Подрядчиком в форме банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работу, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

6.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной.

6.4. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

6.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

6.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком) производится Заказчиком в течение тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

6.7. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в течение тридцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, с учетом ограничений на уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предусмотренных ч.7.3 ст.96 Закона № 44-ФЗ.

6.8. Если в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту были внесены денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику (далее – Внесенные денежные средства), удовлетворение требований Заказчика (взыскание пени, неустойки, штрафа) за счет такого обеспечения осуществляется без обращения в суд. Оставшаяся после удержания пени, неустойки, штрафа сумма, внесенная Подрядчиком в качестве обеспечения контракта, возвращается Заказчиком в установленном порядке.

Если внесенных денежных средств недостаточно для покрытия требований Заказчика в полном объеме, взыскание денежных сумм, необходимых для удовлетворения оставшейся части требований Заказчика, производится в общем порядке.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:

за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.4, 7.5 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки, (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.6. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 6.4 контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Применение штрафных санкций (неустойки, штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

7.11. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение правил техники безопасности и охраны труда, требований безопасности жизни и здоровья граждан, охрану окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за возмещение ущерба третьей стороне, если ущерб возник по вине Подрядчика.

7.12. В случае не устранения Подрядчиком выявленных Заказчиком в гарантийный период недостатков выполнения работ и Заказчиком привлечены третьи лица для устранения таких недостатков, Подрядчик обязан возместить Заказчику все расходы, связанные с устранением недостатков третьими лицами, в соответствии с произведенными Заказчиком расчетами.

7.13. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему контракту. Перечень и стоимость работ, выполненных субподрядчиками, Подрядчик указывает в отчетных документах.

7.14. В соответствии со статьей 761 ГК РФ Подрядчик при выполнении проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

7.15. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем контракте, но предусмотренную действующим законодательством РФ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут, что неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае срок выполнения обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме уведомить другую сторону с указанием предполагаемого срока прекращения указанных обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия по настоящему контракту стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др., а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных сторонами и скрепленных печатями. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) рабочих дней.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Вологодской области.

10. Расторжение контракта

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон настоящий контракт прекращает свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними настоящего контракта.

10.3. В случае расторжения контракта по решению суда контракт считается расторгнутым с даты вступления в законную силу решения суда о расторжении контракта.

10.4. Расторжение настоящего контракта в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с требованиями статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для государственных или муниципальных нужд» (с последующими изменениями).

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным аукционной документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

- отступление Подрядчика от условий контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

- отсутствия у Подрядчика членства в саморегулируемой организации, необходимого для исполнения обязательств по контракту (в соответствии с пунктом 3 статьи 450.1 ГК РФ).

10.7. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.8. В случае расторжения контракта по соглашению сторон контракт прекращает свое действие со дня, определенного соглашением о расторжении заключенного между ними контракта.

10.9. Последствия расторжения настоящего контракта определяются взаимным соглашением его сторон или судом по требованию любой из сторон контракта.

11. Срок действия контракта

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до фактического исполнения сторонами в полном объеме своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

11.2. Окончание (прекращение) срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего контракта.

11.3. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате работ, выполненных в течение срока действия контракта).

12. Прочие условия

12.1. Изменение условий настоящего контракта осуществляется по письменному соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями сторон.

12.4. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться сторонами в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

Приложение № 1

к муниципальному контракту №_____

от «____»________________ 2020 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Описание объекта закупки)

на разработку проектной и рабочей документации на строительство ул. Космонавтов от проезда к ул. Охмыльцевской до ул. Гагарина в городе Вологде

1. Общие данные:

1.1. Наименование объекта закупки: разработка проектной и рабочей документации на строительство ул. Космонавтов от проезда к ул. Охмыльцевской до ул. Гагарина в городе Вологде.

1.2. Наименование объекта строительства: ул. Космонавтов от проезда к ул. Охмыльцевской до ул.Гагарина в городе Вологде.

1.3. Основание для проектирования: муниципальная программа «Развитие градостроительства и инфраструктуры», утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7672 (с последующими изменениями).

1.4. Место нахождения объекта проектирования: Вологодская область, г.Вологда, ул. Космонавтов от проезда к ул. Охмыльцевской до ул. Гагарина.

1.5. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 25 февраля 2021 года.

1.6. Вид строительства: новое строительство.

1.7. Стадийность проектирования: проектная документация, рабочая документация.

1.8. Техническая категория объекта: автомобильная дорога местного значения.

1.9. Категория сложности объекта: III.

1.10. Необходимость изменения красных линий: не требуется.

2. Исходные данные для проектирования:

2.1. Протяженность участка – 980 м (уточняется при производстве инженерно-геодезических изысканий).

2.2. Получение технических условий и сбор исходных данных в объеме, необходимом для проектирования, осуществляет проектная организация. Заказчик оказывает содействие подрядчику в получении исходных данных и технических условий.

3. Основные технические параметры:

Проектный поперечный профиль улицы согласовать с Заказчиком и Управлением архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства Администрации города Вологды.

4. Требования к выполнению проектно-изыскательских работ.

4.1. Основные требования к выполнению изыскательских работ:

Программу инженерных изысканий согласовать с заказчиком и выполнить комплекс изыскательских работ:

- инженерно – геодезических;

- инженерно – геологических;

- инженерно – экологических;

- инженерно – гидрологических;

- инженерно - археологических (при необходимости).

Получение акта государственной историко-культурной экспертизы документации, земельного участка в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Требования к точности, составу, сдаче отчетов выполнить на основе положений СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», а также: СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», СП 11-104-97 «Система нормативных документов в строительстве. Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» (части 1-4).

Геодезическую разбивочную основу сдать по акту Заказчику. Все знаки должны быть установлены на поворотных точках границ земельного участка, четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, а также должны позволять однозначно идентифицировать закрепленный пункт.

4.1.1. Топография:

· система координат – местная;

· система высот – балтийская;

· масштаб топографической съемки и высота сечения рельефа 1:500, через 0,5 м;

· необходимость создания ЦММ – требуется;

· способ трассирования (камерально, в полевых условиях) - на местности, с предварительным изучением генерального плана застройки территории и имеющейся в Управлении архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства Администрации города Вологды утвержденной проектно-сметной документации;

· произвести съемку всех инженерных сетей попадающих в зону строительных работ. Согласовать полученные данные с материалами эксплуатирующих организаций и организаций владельцев этих сетей.

4.1.2. Геология:

· произвести бурение скважин по трассе дороги на глубину 3м ниже отметки подошвы насыпи;

· в ходе буровых работ проводить замеры появления грунтовых вод и глубины установившегося уровня в скважине через сутки после бурения;

· произвести лабораторные испытания грунтов.

4.1.3. Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проекту.

4.2. Основные требования к выполнению проектных работ:

4.2.1. В ходе выполнения проектно-изыскательских работ проработать вопросы необходимости инженерной подготовки территории.

4.2.2. Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта.

4.2.3. Согласовать проектную и рабочую документацию с органами государственного надзора и другими организациями владельцами сетей и коммуникаций в соответствие с действующим законодательством.

4.2.4. Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении рабочего проекта заказчиком в установленном им порядке, представлять пояснения, документы и обоснования, вносить в документацию изменения по результатам рассмотрения у заказчика, технической, экологической и других экспертиз изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию.

4.2.5. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения» с учетом требований СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», ГОСТ Р 52875-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения».

4.2.6. Проектную и рабочую документацию разработать с учетом требований действующего законодательства в части энергоэффективности (с использованием энергосберегающих устройств, светильников и т.д.).

5. Специальные требования к составу работ, содержанию и оформлению проектно-сметной документации.

Выполнить в составе проекта все необходимые для получения положительного заключения государственной экспертизы инженерные изыскания участка строительства для проектирования объекта в полном объеме.

5.1. Основные требования к выполнению изыскательских работ:

5.1.1. Топография:

· система координат – местная;

· система высот – балтийская;

· масштаб топографической съемки и высота сечения рельефа 1:500, через 0,5 м;

· необходимость создания ЦММ – требуется;

· способ трассирования (камерально, в полевых условиях) - на местности, с предварительным изучением генерального плана застройки территории и имеющейся в Управлении архитектуры и градостроительства Департамента градостроительства Администрации города Вологды утвержденной проектно-сметной документации;

· произвести съемку всех инженерных сетей попадающих в зону строительных работ. Согласовать полученные данные с материалами эксплуатирующих организаций и организаций владельцев этих сетей.

5.1.2. Геология:

· произвести бурение скважин по трассе дороги на глубину 3м ниже отметки подошвы насыпи;

· в ходе буровых работ проводить замеры появления грунтовых вод и глубины установившегося уровня в скважине через сутки после бурения;

· произвести лабораторные испытания грунтов.

5.2. Проектом предусмотреть:

5.2.1. Обеспечение поверхностного водоотвода с проезжей части.

5.2.2. Выполнение технических условий владельцев коммуникаций.

5.2.3. Разработать проект организации дорожного движения.

5.2.4. Наружное освещение.

5.3. Состав и формы сметной документации принять в соответствии с Методикой определения стоимости продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004.

5.4. Затраты на разработку проектной и рабочей документации и проведение экспертиз включить в соответствующую главу сводного сметного расчета отдельными строками. Предусмотреть статью расходов на проведение авторского надзора и затраты на содержание службы заказчика – застройщика.

5.5. Проектные решения принять в соответствии со СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*».

5.6. Материалы проектной и рабочей документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

5.7. Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости АУ ВО «Управление Государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области».

5.8. Документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и технического задания на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации.

5.9. В соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией составить Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 № 841/пр.

6. Прочие требования.

6.1. Сметную документацию разработать в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 в двух уровнях цен:

- в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 с использованием ТЕР по Вологодской области в действующей редакции;

- в текущем уровне цен квартала сдачи проектной документации в органы государственной экспертизы с применением индексов перехода и указанием документа по их применению в соответствии с письмом Минрегиона России.

6.2. Датой передачи проектной и рабочей документации считается дата предоставления полного комплекта документации, предусмотренного п.7 настоящего технического задания, акта о приемке выполненных работ в 2-х экз.

6.3. Проектную и рабочую документацию выделить в отдельные книги.

6.4. Применение зарубежных машин, механизмов, оборудования, материалов, конструкций и технологий согласовать с заказчиком, дать рекомендации по применению строительных материалов, конструкций и изделий, прошедших сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

6.5. Автор проекта обязан участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проекта заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в экспертных органах, представлять пояснения, документы, расчеты и обоснования по требованию Заказчика и экспертиз, вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертиз, согласованные с заказчиком, необходимые изменения и дополнения. Повторная экспертиза выполняется за счет проектной организации.

6.6. Заказчик имеет право по своему усмотрению направить проектную документацию в любую проектную организацию для получения технического заключения на соответствие проекта действующим нормам.

7. Требования к сдаче документации Заказчику.

Передать Заказчику:

- Технические отчеты по инженерным изысканиям, материалы обследования конструктивных элементов участка дороги - в 2-х экземплярах на бумажном носителе в переплетённом виде и в 1-м экземпляре в электронном виде на электронном носителе.

Геодезическую разбивочную основу сдать по акту. Все знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, за ее пределами, четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепленный пункт.

- Разработанную и согласованную проектную и рабочую документацию с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости - в 4-х экземплярах на бумажном носителе в переплетенном виде и в 2-х экземплярах в электронном виде на электронном носителе, в формате использованной компьютерной программы.

- Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр - в 4-х экземплярах на бумажном носителе в переплетённом виде и в 2-х экземплярах в электронном виде на электронном носителе.

Предоставить оригиналы всех согласований и изысканий.

При получении отрицательного заключения экспертизы подрядчик за счет собственных средств выполняет корректировку проектной документации, а также осуществляет оплату за повторную экспертизу.

8. Требования к результату работ.

Результатом выполненных работ являются:

- проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий при наличии положительных заключений государственной экспертизы о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов; о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, заданию заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий; о достоверности определения сметной стоимости;

- рабочая документация;

- Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр.

9. Требования по соответствию нормативной документации.

Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе:

Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ,

Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

ГОСТ 21.501-2018. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений;

ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования,

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

ГОСТ 12.3.033-84. Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации;

СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

СанПиН 2.2.3.1384-03. 2.2.3. Гигиена труда. Предприятия отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;

Оформление проектной документации должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

иным нормативным правовым документам, которые являются обязательными к применению, действующими строительными, санитарными и противопожарными нормами и другими нормативными, техническими и правовыми документами, утвержденными в установленном порядке.

Все производимые работы и используемые материалы должны отвечать техническим и специальным требованиям качества, а также требованиям СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

Проектные решения должны отвечать требованиям технических документов, с учетом норм, введенных в действие во время разработки проектной и рабочей документации.

В случае выхода актуализированной версии документов применяется актуальная редакция.

10. Подрядчику необходимо:

- получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости в АУ ВО «Управление Государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области»;

- получить необходимые согласования с органами государственного надзора, владельцами сетей и коммуникаций, Департаментом градостроительства Администрации города Вологды, другими заинтересованными лицами;

- разработанную и согласованную проектную и рабочую документацию с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости передать Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе в переплетенном виде и в 2-х экземплярах в электронном виде на электронном носителе, в формате использованной компьютерной программы.

11. Требования к гарантийному сроку качества на результаты работ.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ составляет 5 (пять) лет с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

В течение гарантийного периода Подрядчик несет ответственность (включая возмещение Заказчику ущерба, возникшего в результате некачественно выполненной документации) за качество выполненных работ и недостатки, в том числе, обнаруженные при дальнейшем использовании в ходе выполнения строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта. Установление причины возникновения дефектов и размера ущерба производится комиссионно с привлечением представителей Заказчика, подрядчика, а также в случае необходимости независимых экспертов.

При обнаружении недостатков Подрядчик обязан их устранить за свой счет по письменному требованию Заказчика в установленные таким требованием сроки. В случае обнаружения в гарантийный срок недостатков, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует, что результаты работ, переданные Заказчику, выполнены качественно, соответствуют Техническому заданию (Описанию объекта закупки) и действующим стандартам, утвержденным для данного вида работ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик по контракту на выполнение проектных и изыскательских работ:

- несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

- при обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или контрактом на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.