« Ремонт автомобильной дороги ул. Полевая, д. Григорово Новгородского района Новгородской области »

Дата: 2025-06-02; Просмотры: 10

Оценка:

0.00 из 5.00 — оценок

Скачиваний: 0

Скачать

Муниципальный контракт № 0150300021520000005

« Ремонт автомобильной дороги ул. Полевая, д. Григорово Новгородского района Новгородской области »

(ИКЗ - 203531001964253100100100220084211244)

д. Ермолино «__»_______ 20__ г.

Администрация Ермолинского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,в лице Главы Ермолинского сельского поселения Козлова Александра Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Новгородская ПМК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ильина Николая Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме, результаты которого зафиксированы в протоколе от «06» июля 2020 года, заключили настоящий муниципальный контракт, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика: «Ремонт автомобильной дороги ул. Полевая, д. Григорово Новгородского района Новгородской области» (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2.Объем и виды работ Техническим заданием и локальным сметным расчетом и дефектной ведомостью.

1.3.Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами комплекс работ в соответствии с условиями Контракта.

1.4.Контракт заключается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по результатам проведения аукциона в электронной форме.

1.5.Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы Работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий Контракта.

1.6.Место выполнения работ: Российская Федерация, Новгородская область, Новгородский район, Ермолинское сельское поселение, д. Григорово, ул. Полевая.

1.7.Срок выполнения Работ:

30 календарных дней с момента (даты) заключения Контракта.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Цена Контракта составляет 2 870 387 (Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч триста восемьдесят семь) рублей 20 копеек, НДС не облагается в связи с установлением для Исполнителя упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2.В цену контракта включены все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, сборы, отчисления и другие платежи, оплату транспортных расходов, страхования и прочих расходов, связанных с выполнением работ, а также в течение гарантийного периода.

2.3.Неучтенные затраты Подрядчика по муниципальному контракту, связанные с его исполнением, но не включенные в цену муниципального контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

2.4.Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

2.5.Цена контракта определяется на основании локального сметного расчета (прилагается к контракту) и является неотъемлемой частью настоящего контракта, является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта за исключением изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе:

1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, используемого при выполнении работ, объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении, предусмотренных контрактом объема работ, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

3) при исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.

2.6. Оплата производится за счет средств бюджета Ермолинского сельского поселения и бюджета Новгородской области.

2.7.Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанного сторонами акта выполненных работ по форме №КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, акта формы А-1 и счета (счета-фактуры) в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком вышеуказанного акта выполненных работ, и только при условии отсутствия претензий или замечаний к качеству и объему выполненных работ согласно условиям муниципального контракта.

Авансирование по настоящему контракту не предусмотрено.

2.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технического задания, строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик производит оплату выполненных работ после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки (пени, штрафа) либо производит оплату с удержанием соответствующего размера штрафных санкций, начисленных в соответствии с разделом 8 настоящего контракта.

При этом составляется акт, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер штрафа, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета штрафа; итоговая сумма, подлежащая оплате.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Заказчик обязуется:

3.1.1.При отсутствии претензий к выполненным работам подписать акт выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акт формы А-1 в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения Заказчиком подписанных со стороны Подрядчика вышеуказанных документов.

3.1.2.В случае отказа Заказчика принять выполненные работы из-за обнаруженных недостатков, Заказчик направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ, с указанием на необходимые доработки.

3.1.3.Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим контрактом работ.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1.Направлять Подрядчику мотивированные возражения по результатам выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.2.2.Осуществлять контроль и надзор за ходом выполняемых работ, соблюдением объемов и сроков их выполнения, выполнением иных условий контракта, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2.3.Оказывать необходимое содействие Подрядчику в выполнении работ.

3.2.4.В любое время запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, проверять ход выполнения работ, знакомиться с результатами работ.

3.2.5.Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.2.6.Заказчик вправе отказаться от принятия результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его нормальной эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком или третьим лицом.

3.2.7.Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта провести экспертизу в соответствии с требованиями ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.3. Подрядчик обязуется:

3.3.1.Выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью контракта), локальным сметным расчетом (прилагается к контракту), дефектной ведомостью и в сроки, определенные в разделе 1 настоящего контракта.

3.3.2.Обеспечить и выполнить своими силами и средствами доставку до места проведения работ всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

3.3.3.Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.3.4.Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные разделом 1 настоящего контракта, и сдать работы Заказчику по формам КС-2 и КС-3, А-1, при условии их соответствия нормам действующего законодательства Российской Федерации, техническому заданию (Приложение № 1).

3.3.5.В случае, если в ходе выполнения обусловленных локальным сметным расчетом работ, Подрядчик обнаружит не учтенные в нем работы и в связи с этим возникнет необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, письменно сообщить об этом Заказчику в течение 3 рабочих дней с момента обнаружения.

3.3.6.Если Подрядчик не выполнит обязанности, установленные пунктом 3.3.5. настоящего контракта, он лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

3.3.7.В 3-дневный срок после подписания акта выполненных работ (КС-2) вывезти с территории, расположенной по адресу, указанному в п. 1.1. контракта, принадлежащее ему имущество, неиспользованные материалы и мусор, образовавшийся в результате выполненных работ.

При этом вывоз Подрядчиком мусора производится в течение всего срока выполнения работ.

3.3.8.Использовать при выполнении работ только материалы, надлежащим образом сертифицированные для использования.

3.3.9.Обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в соответствии с нормативными актами РФ.

3.3.10.Подрядчик в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней (если специально не оговорен иной срок) с момента направления Заказчиком мотивированного отказа от приемки работ устраняет своими силами и за свой счет недостатки работ.

3.4. Подрядчик вправе:

3.4.1.Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения работ по настоящему контракту;

3.4.2.Получать от Заказчика разъяснения, необходимые для выполнения работ, являющихся предметом настоящего контракта.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.Подрядчик в течение 3 рабочих дней с момента готовности работ к сдаче направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работ к сдаче с приложением следующих документов:

• «Акт о приемке выполненных работ» по форме №КС-2 в двух экземплярах на бумажном носителе;

• «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме №КС-3 (справка предоставляется в количестве не менее двух экземпляров на бумажном носителе), а также счет-фактуру;

«Акт формы А-1» в двух экземплярах на бумажном носителе;

• подтверждающую документацию (технические отчеты, документы, подтверждающие стоимость материалов, оборудования, используемых при выполнении работ, экспертные заключения и т.д.), согласованную с Заказчиком.

4.2.Заказчик в течение 10 рабочих дней после получения документов, указанных в п. 4.1. контракта, рассматривает и подписывает представленные документы либо даёт Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.

Датой окончания работ, считается день подачи Заказчику акта выполненных работ (акт формы КС-2, подтверждающий окончание работ по контракту), в последствии подписанный Заказчиком, при этом работы по настоящему контракту должны быть полностью завершены. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке работ, Подрядчик, после устранения замечаний, повторно подаёт акт, в этом случае датой окончания работ считается дата повторной подачи акта, в последствии подписанный Заказчиком.

При отсутствии информации, о дне подачи Заказчику акта выполненных работ, последнего этапа работ по контракту, датой окончания работ считается дата подписания этого акта Заказчиком. В случае отсутствия даты подписания акта Заказчиком, датой окончания работ считается дата окончания работ, указанная в акте.

Если последний день для предъявления Подрядчиком (подписания Заказчиком) акта является выходным (нерабочим праздничным) днем, то день предъявления актов переносится на рабочий день, следующий за данным выходным (нерабочим праздничным) днем.

4.3.Срок рассмотрения и подписания акта, указанный в п. 4.2. настоящего контракта продлевается на срок проведения экспертизы, при необходимости её проведения в случаях установленных действующим законодательством Российской Федерации

4.4.Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44 – ФЗ.

4.5.По решению заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

4.6.В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.7.Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо работы и устранено подрядчиком.

4.8.До приемки и полного устранения недостатков риск случайной гибели и повреждения Объекта несет Подрядчик.

4.9.В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или во время его использования Заказчик может в течение общих сроков, предусмотренных ст.756 ГК РФ, а при наличии гарантийных сроков - в течение этих сроков по своему выбору осуществить одно из предусмотренных ст.723 ГК РФ прав или потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков работы своими силами или силами третьих лиц.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1.Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем контракте, в том числе техническом задании (Приложение № 1) и быть пригодным для использования.

6. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

6.1. Настоящий Контракт заключается после предоставления Исполнителем документа, подтверждающего предоставление обеспечения Контракта Заказчику.

6.2. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Исполнитель предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ.

6.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств определяется Исполнителем самостоятельно.

6.4. Подрядчик в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту предоставляет банковскую гарантию (внесение денежных средств на счет заказчика) в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 179399 (Сто семьдесят девять тысяч триста девяноста девять) рублей 20 копеек.

6.5. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 1 (Один) процент от начальной (максимальной) цены Контракта и составляет 35879 (Тридцать пять тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 84 копейки.

6.6. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта или гарантийных обязательств, определяется Исполнителем самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

6.7. В случае если Исполнителем является казенное учреждение, обеспечение исполнения Контракта к такому участнику не применяется.

6.8. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

6.9. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

6.10. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, составляет 15 (Пятнадцать) календарных дней со дня письменного обращения подрядчика, после полного исполнения обязательств по контракту.

В случае надлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Подрядчику в полном объеме в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты, когда истекает срок гарантийных обязательств.

6.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя (о необходимости предоставить соответствующее обеспечение). Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8 настоящего Контракта.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1.Изменение условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательство РФ (ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), изменение существенных условий контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных п. 2.5. настоящего контракта.

Изменения в условия настоящего контракта, необходимость внесения которых возникает в процессе его исполнения, если такие изменения допускаются действующим законодательством, оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Контракту, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон.

7.2.При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.3.В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

7.4.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7.5.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в следующих случаях:

1) задержка Подрядчиком начала работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

2)нарушение Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 40 календарных дней;

3)неисполнение Подрядчиком требования Заказчика устранить недостатки (дефекты) результата работ в срок, установленный в акте обнаружения недостатков;

4)установление факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании последнего банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

5)иное существенное нарушение условий контракта Подрядчиком.

7.6.При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.7.В случаях расторжения Контракта по соглашению сторон Контракт прекращает свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Контракта.

7.8.Последствия расторжения настоящего Контракта определяются взаимным соглашением его сторон или судом.

7.9.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением о проведении аукциона, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и Постановлением Правительства № 1042 от 30.08.2017 (в редакции Постановления Правительства от 02.08.2019 № 1011).

8.2. Ответственность Заказчика:

8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.3. Ответственность Подрядчика:

8.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно).

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4. Документами, подтверждающими факты нарушений и неисполнения обязательств, могут являться двусторонний акт Заказчика и Подрядчика, либо односторонний акт Заказчика при отсутствии представителя Подрядчика, извещённого заблаговременно о дне осмотра Объекта, предписания Заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов.

По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке ч. 2 ст. 70 АПК РФ.

8.5. В случае возникновения факта ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта или нарушения срока сдачи работ Заказчик направляет Подрядчику претензионное письмо с указанием суммы штрафа или пеней и сроком перечисления данных сумм на расчетный счет Заказчика в добровольном порядке.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.

Кроме того, в случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему контракту.

8.6. Применение предусмотренных настоящим Контрактом санкций не лишает стороны права требования на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате не исполнения (не надлежащего исполнения) другой стороной своих обязательств.

Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту сторона возмещает другой стороне все вызванные по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки.

8.7. Вред, причиненный третьим лицам, а также имуществу третьих лиц, в рамках выполнения работ по настоящему контракту, возмещается Подрядчиком за свой счет. Подрядчик освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны Контракта отнесли следующие обстоятельства: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень, ураган); эпидемии; блокада; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные акты органов государственной власти, в том числе контрольно-надзорных, а также их действия или бездействие, препятствующие выполнению Сторонами условий Контракта; забастовки, организованные в установленном законом порядке; восстание; гражданские беспорядки; военные действия любого характера, террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон и делают невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту. 9.2.Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени, с учетом ликвидации последствий указанных факторов, в течение, которого действовали такие обстоятельства.

9.3.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие непреодолимой силы обязана не позднее 3-х дней с момента их наступления известить в письменной форме об этом другую сторону (то же о прекращении обстоятельств непреодолимой силы). Несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону ссылаться на них в будущем.

9.4.Если непреодолимые обстоятельства будут длиться свыше трех месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт.

10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются его неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу, если они составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

10.2.Стороны подтверждают свое согласие в целях оперативного получения документов и информации на обмен документами посредством направления документов посредством факсимильной связи либо скан – копий документов и переписку посредством электронной почты, с обязательным последующим направлением оригиналов таких документов по почте.

При этом надлежащим является направление сведений или документов в адрес Заказчика по электронному адресу: ermolino_adm@mail.ru; в адрес Подрядчика slfpmk@mail.ru

10.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

10.4.Контракт составлен в форме электронного документа в 1-м экземпляре, подписанного электронными цифровыми подписями сторон контракта с использованием программных средств электронной торговой площадки в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющий юридическую силу. После заключения контракта стороны вправе изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе, имеющих одинаковую юридическую силу с контрактом, заключенном в электронной форме, по одному для каждой из Сторон.

10.5.При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и иных данных Подрядчик обязан в двухнедельный срок письменно известить об этом Заказчика.

10.6.Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1.С момента подписания контракта обеими сторонами и до исполнения сторонами всех своих обязательств по контракту.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН:

Приложение № 1 к Контракту

от «___»_____________

№ 0150300021520000005

Техническое задание

Приложение № 1 к Техническому заданию

Требования к показателям товара (материалов) используемых при выполнении работ объекта:

«Ремонт автомобильной дороги ул. Полевая, д. Григорово Новгородского района Новгородской области»

* заполняется в соответствии с первой частью заявки на участие в электронном аукционе Победителя электронного аукциона.